工程合同

【热门】工程合同范文合集九篇

随着广大人民群众法律意识的普遍提高，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是小编为大家收集的工程合同9篇，欢迎阅读与收藏。

甲方：广东爱科建设集团有限公司

乙方：杜瑞庆

车辆信息:车牌号码：豫F10339中型专项作业车就中山市五桂山辖区路灯维护采购项目经甲乙双方充分协商如下租赁协议：

一、甲方负责工程及工作量的真实性，如有弄虚作假，一切经济损失由甲方负责(包括从小榄镇出发至五桂山工地的往返费用，误工费，每车每天800元整)。

二、乙方负责所租车辆的启动费用，即负责油费、过路费及生活费。

三、乙方承担租赁期间车辆的维修、保养，以及轮胎、零部件的更换，费用由乙方负责，甲方不支付任何费用。

四、乙方负责租车期间的油料、生活费、住宿费(2人)，租赁期间各种关系的协调费，并全部承担其费用。

五、乙方必须完全承担租赁期间车辆、司乘人员的安全(含车辆的防盗)、由此产生手损失、费用由乙方全部承担。

六、租赁期间的误工：因天气或车辆等不可抗力问题，双方各自负责误工引起的经济损失。

七、租赁费用及时间：

1、车辆用途：五桂山路灯维护工程维修

2、租赁期限：自甲方与中山市五桂山城乡建设服务中心 ……此处隐藏16041个字……效力。

本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 种方式解决：

(一)提交 仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。 合同订立时间：___年___月___日

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

1、审查承包人的月、季及阶段性的进度计划及单项工程进度计划；协助驻地审批上述计划；对总体进度计划及每年进度计划提出意见。

2、监督并纪录进度计划的实施，统计并报告进度计划的执行情况，及时发现影响进度的因素。

3、监督检查计日工的使用范围、工作内容及记录和单据。

4、审查承包人现场的机械设备；指令更换不合格的机械设备。

5、现场纪录并协调有关施工障碍、施工干扰、自然灾害问题；检查并证实承包人提供的延期、索赔资料；参与延期、索赔的处理，提出处理意见。

6、管理各项计量台帐，检查承包人的各项计量记录和计算，审核承包人的支付报表，编制月支付报表（证书）。

7、编制合同段的监理月报，提供有关进度统计资料。

8、核实承包人的延期、索赔及议价资料，参与延期、索赔及议价的处理工作。

9、记录重要施工活动及天气情况。

10、办理驻地工程师委托的其他监理工作。